г. Казань
Индивидуальный предприниматель Семёнова Занфира Казбиевна, ОГРН 323169000266353, ИНН 165116778199, именуемая в дальнейшем «Подрядчик», заключает договор подряда на указанных в настоящей оферте условиях с лицами, именуемыми далее «Заказчик», ознакомившимися и согласившимися с условиями настоящей оферты, и совершившими ее акцепт путем совершения действий по исполнению указанных в настоящей оферте условий договора подряда. Подтверждением акцепта настоящей оферты в любом случае является внесением Заказчиком предоплаты. Акцепт не может содержать условий, отличных от настоящей оферты. В противном случае он будет считаться встречной офертой и подлежать акцепту со стороны Подрядчика. Условия договора подряда являются следующими:
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗА
1.1. В соответствии с настоящим договором Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика монтаж системы водоподготовки (далее – «Работа»), а Заказчик обязуется принять Работу и оплатить ее.
1.2. Срок выполнения работ согласуется сторонами индивидуально после проведения анализа воды.
1.3. Настоящий Договор регулирует правоотношения, возникающие между Подрядчиком и Заказчиком при заказе услуги на Сайте. Сайт предназначен для дистанционного оформления заказов на оказание услуги через сеть интернет.
1.4. Заказ Товара осуществляется Покупателем через Личный кабинет. Заказчик вносит предоплату в размере 5000 рублей через сайт. После оформления Заказа по установленной Подрядчиком на Сайте форме, Заказ поступает на обработку Подрядчику.
1.5. При обработке Заказа сотрудники Подрядчика уточняют сроки выезда специалиста на объект Заказчика для проведения анализа воды и установки оборудования. После выезда специалиста и проведения анализа воды, специалист подбирает оборудование необходимое именно данному клиенту, определяет сроки выполнения работы и полную стоимость работы. Далее сотрудники подрядчика фиксируют сроки, стоимость работ и вид выполняемых работ в договоре Подряда.
1.6. В случае отказа клиента от предоплаченного Заказа стоимость заказа (предоплата 5000 рублей) возвращается Подрядчиком по требованию Заказчика, направленному на электронный адрес Продавца с указанием реквизитов для перечисления денежных средств. Предоплата возвращается в любой момент до установки оборудования.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1.
Обязанности Подрядчика:2.1.1. Предоставить необходимую информацию для оформления заказа.
2.1.2. С момента получения от Заказчика оборудования и до передачи Заказчику результата выполненных работ по Акту сдачи-приемки выполненных Работ, Подрядчик несет риск случайной гибели или повреждения принятого оборудования.
2.1.3. Произвести монтаж системы водоподготовки в соответствии с условиями настоящего договора.
2.1.4. Выполнить в полном объеме работы и обеспечить высокое качество выполнения работ, на своем оборудовании и своими инструментами.
2.1.5. Обеспечить безопасные условия при производстве работ, соблюдение действующих правил техники безопасности, противопожарных мероприятий, законодательства по охране труда, соблюдение правил охраны окружающей среды во время проведения работ. Беспрепятственно допускать ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения уполномоченного представителя Заказчика для осуществления контроля и надзора за выполнением работ.
2.1.6. По окончании всех работ по договору вывезти принадлежащее ему оборудование, инструменты, приборы, инвентарь, материалы.
2.1.7. При обнаружении недостатков и дефектов в выполненной Работе, Подрядчик обязан в сроки, указанные Заказчиком, устранить имеющиеся недостатки и дефекты.
2.1.8. Подрядчик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:
2.1.8.1. возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
2.1.8.2. иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок либо делающих дальнейшее продолжение работ невозможным.
Если Заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны Подрядчика об обстоятельствах, указанных в п. 2.1.8. Договора, в разумный срок не заменит непригодное или недоброкачественное оборудование, техническую документацию, не изменит указаний о способе выполнения работы или не примет других необходимых мер для устранения обстоятельств, грозящих ее годности, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора подряда и потребовать возмещения причиненных его прекращением убытков.
2.2.
Обязанности Заказчика:2.2.1. Заказчик обязан предоставить следующие данные:
- ФИО / наименование организации;
- ИНН, ОГРН
- адрес регистрации / юридический адрес организации;
- банковские реквизиты;
- контактный e-mail;
- контактный номер телефона (для связи).
2.2.2. Принять Работу по Акту сдачи-приемки выполненных Работ в соответствии с условиями настоящего Договора.
2.2.3. Передать Подрядчику документацию, необходимую для выполнения обязательств по настоящему договору.
2.2.4. Оплатить Работу по цене, в порядке и сроки указанные в п. 5 настоящего договора.
2.3.
Права Подрядчика:2.3.1. Подрядчик имеет право сдать выполненную Работу досрочно.
2.4.
Права Заказчика:2.4.1. Заказчик имеет право во всякое время проверять ход и качество Работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
2.4.2. Заказчик имеет право отказаться от исполнения договора в части монтажа Оборудования в любое время до сдачи ему результата Работы, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части Работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.
3. ПРОИЗВОДСТВО И ПРИЕМКА РАБОТ
3.1. Подрядчик осуществляет монтаж оборудования в полном объеме после проведения анализа воды и подбора необходимого оборудования.
3.2. После выполнения работ Подрядчик уведомляет Заказчика об окончании работ и готовности сдать их результат.
3.3. В течение 1 (одного) рабочего дня после получения от Подрядчика сообщения об окончании монтажных и/или пусконаладочных работ, осмотреть, принять результат Работы и подписать Акт, , либо в этот же срок предоставить мотивированный отказ от приемки работ с перечнем недостатков выполненных работ, а также указанием сроков для их устранения.
3.4. В случае неподписания Акта в указанный выше срок, а также не направления мотивированного отказа от подписания, Работы считаются выполненными надлежащим образом, и принятыми без замечаний, а Акт подписанным.
4. ГАРАНТИИ
4.1. Подрядчик гарантирует осуществление Работ в полном соответствии с законодательством РФ.
4.2. Гарантийный срок на результат работ устанавливается 12 (двенадцать) месяцев с момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ, гарантия не распространяется на расходные материалы устанавливаемого оборудования.
4.3. Подрядчик несет ответственность за дефекты, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа либо неправильной эксплуатации результата Работ или ненадлежащего ремонта самим Заказчиком. Однако, если Заказчик был заблаговременно уведомлен и ответил отказом на установку системы защиты от протечек, Подрядчик не несет ответственности за причинение вреда имуществу Заказчика или е
го соседей при выходе из строя, установленного оборудования.4.4. В случае обнаружения в выполненных Работах недостатков, которые невозможно было обнаружить при обычном способе приемки Работ Подрядчик обязан безвозмездно устранить недостатки выполненных Работ в согласованный с Заказчиком срок. Вызов представителя Подрядчика обязателен. Подрядчик обязан обеспечить явку своего ответственного представителя на Объект в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения письменного уведомления Заказчика об обнаруженных дефектах и/или недостатках.
4.5. В случае несвоевременного и/или некачественного устранения Подрядчиком недостатков Заказчик имеет право устранить замечания собственными силами либо привлечь для выполнения этих работ стороннюю организацию с отнесением документально подтвержденных затрат по устранению недостатков на счет Подрядчика.
5. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Стоимость работ определяется выездным специалистом, после проведения анализа воды. Заказчик вносит предоплату в размере 5000 рублей на сайте компании. Окончательная стоимость работ рассчитывается индивидуально после проведения анализа воды, монтажа и установки оборудования. Составляется договор подряда (с приложением Технического задания, графика выполнения работ, акта выполненных работ)
5.2. Заказчик оплачивает стоимость работ по Договору путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, либо иным способом, не запрещенным законодательством РФ.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. При несоблюдении предусмотренных настоящим Договором сроков платежей Подрядчик вправе взыскать с Заказчика пени в размере 0,1 % не перечисленной в срок суммы за каждый день просрочки.
6.2. Требование об уплате штрафных санкций вступает в силу только в случае направления письменной претензии другой Стороне.
6.3. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства Российской Федерации.
6.4. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения принятых на себя обязательств и устранению нарушений.
7. ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. Ни одна из сторон по настоящему договору не несет ответственности перед другой стороной за неисполнение обязательств по настоящему договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, принятые органами власти и управления, решения, повлекшие невозможность исполнения Договора), которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить.
7.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему договору.
7.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 1 (одного) месяца, настоящий Договор может быть расторгнут Заказчиком путем направления письменного уведомления другой стороне.
8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут решаться претензионным путем. Претензии направляются сторонами по адресам, указанным в настоящем договоре. Срок ответа на претензию 10 рабочих дней с момента получения соответствующей претензии.
8.2. В случае невозможности разрешения споров претензионным путем либо неполучением ответа на претензию стороны передают разрешение разногласий на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Татарстан либо Вахитовский районный суд г. Казани.
9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
9.2. Заказчик может в любое время до сдачи ему результатов Работ досрочно расторгнуть настоящий Договор, уплатив Подрядчику часть установленной цены, пропорциональную части Работ, выполненных до получения от Заказчика соответствующего извещения о досрочном расторжении Договора.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Договор вступает в силу с момента получения акцепта Подрядчиком и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.
10.3. В случае изменения у какой-либо из сторон юридического адреса, наименования, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую сторону.
10.4. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:
10.4.1. Приложение № 1 – Техническое задание,
10.4.2. Приложение № 2 – График работ.
11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ ПОДРЯДЧИКА
ИП Семёнова Занфира КазбиевнаИНН 165116778199
ОГРН 323169000266353
Юридический адрес: 423577, РОССИЯ, РЕСП ТАТАРСТАН, НИЖНЕКАМСКИЙ Р-Н, Г НИЖНЕКАМСК, ШКОЛЬНЫЙ Б-Р, Д 7/2, КВ 903Р/с № 40802810100002620129
в АО "ТИНЬКОФФ БАНК"
Получатель: ИП Семёнова З. К.
К/с 30101810145250000974
БИК 044525974
р/с 40802810400005789974
